Главная \ Образцы документов \ Подряд \ Договор на выполнение работ по производству продукции

г. _________ «___» ____________ 20__ г.

ТОО «_____________», в лице __________________, действующего на основании _________________, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны и

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По письменным заявкам Заказчика (далее по тексту «Заявка»), Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с Заявкой Заказчика работы по производству продукции своими силами и средствами с использованием собственного сырья и материалов, сдавать произведенную продукцию Заказчику, а Заказчик обязуется принимать продукцию и оплачивать результаты выполненных работ в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре и Заявке.

1.2. Форма Заявки Заказчика приведена в Приложении №1, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора после согласования Сторонами.

1.3. Ассортиментный перечень и количественный состав изготовленной продукции, передаются Заказчику по Акту приема-передачи, который приведен в Приложении №2, который является неотъемлемой частью настоящего Договора после согласования Сторонами.

1.4. Отгрузка изготовленной Подрядчиком продукции осуществляется собственными силами и средствами Подрядчика по месту нахождения Заказчика, в сроки, установленные п. 4.5. настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком по договорной цене (далее – «Цена продукции»), установленной в соответствующей Заявке Заказчика на производство продукции.

2.2. Цена продукции, установленная в соответствующей Заявке Заказчика на производство продукции остается неизменной.

2.3. Цена продукции включает стоимость транспортной упаковки и ее маркировки.

2.4. Цена продукции, указанная в последующих Заявках, может быть пересмотрена в случае:

— взаимно согласованных обеими Сторонами изменений в Заявке;

— изменения календарных сроков на производство продукции;

— изменения стоимости сырья для выпускаемой продукции;

— изменения или возникновения независящих от Подрядчика обстоятельств.

В случае несогласия Заказчика с изменением Цены продукции, Стороны вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и расторгнуть его в одностороннем порядке. Договор будет считаться расторгнутым по истечении ___ (_____) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о его расторжении.

2.5. Оплата Цены продукции осуществляется Заказчиком на основании счета, выставленного Подрядчиком, путем перечисления суммы денег Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.5.1. 50 % в качестве предоплаты — в течение ___ (____) рабочих дней с даты получения счета на оплату Подрядчика;

2.5.2. оставшаяся сумма в размере 50 % — в течение ___ (____) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. выполнять работы по производству продукции строго в соответствии с письменными Заявками Заказчика;

3.1.2. сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе производства продукции;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика, в случае возможного изменения сроков выполнения работ, или невозможности по каким-либо причинам выполнить работу.

3.1.4. производить контроль качества произведенной продукции на соответствие требованиям указанным в Заявке Заказчика и в случае обнаружения брака принять все меры для его устранения.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. не приступать к выполнению работ, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком.

3.3.1. в установленные по настоящему Договору сроки, оплачивать выполненные Подрядчиком работы и осуществить приемку произведенной продукции.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. контролировать ход выполнения работ по настоящему Договору и запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или отчеты о выполнении работ.

4. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Срок изготовления продукции определен в Заявке (Приложение №1) Заказчика, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Выполнение работ Подрядчиком начинается с момента подписания обеими Сторонами соответствующей Заявки.

4.3. Срок изготовления продукции может быть увеличен, если Заказчик вносит изменения в принятую Подрядчиком Заявку, или в ходе работы возникает необходимость дополнительных согласований Заявки или образцов продукции с Заказчиком, на срок, равный сроку, в течение которого будут получены необходимые согласования.

4.4. Работы по настоящему Договору считаются выполненными Подрядчиком с надлежащим качеством после подписания Сторонами или их уполномоченными представителями Акта приема-передачи выполненных работ по всем отгрузкам, указанным в Заявке.

4.5. Приемка продукции по качеству и соответствию требованиям Заявки осуществляется Заказчиком в течение ____ (_____) рабочих дней с момента отгрузки продукции со склада Подрядчика Заказчику с оформлением Акта приема-передачи. При обнаружении недостатков в произведенной продукции, Заказчик должен отметить это в Акте приема-передачи продукции и вызывать Подрядчика или его уполномоченного представителя для составления Акта несоответствия произведенной продукции.

4.6. Если Заказчик в течение ______ (_____) рабочих дней с момента отгрузки продукции со склада Подрядчика не предъявил Акт несоответствия произведенной продукции Подрядчику о выявленных недостатках продукции, считается, что он принял продукцию без претензий.

4.7. Заказчик вправе ссылаться на недостатки в работе или услуге только в тех случаях, когда эти недостатки отражены в Акте приема-передачи результатов выполненных работ.

4.8. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.

4.9. При возникновении между Сторонами спора по вопросу недостатков произведенной продукции или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

5. УПАКОВКА

5.1. Подрядчик упаковывает всю произведенную продукцию в транспортную упаковку таким образом, чтобы при транспортировке воздушным и/или наземным транспортом обеспечивалась ее сохранность и безопасность прочих грузов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.2. Заказчик несет полную ответственность за качество и точность предоставленных Заказчиком характеристик и требований указанных в Заявке, на основе которой производится продукция по настоящему Договору. Доработка документации, внесение изменений в производимую продукцию и другие расходы, связанные с неточностями и ошибками в документации, выполняются за счет Заказчика с соответствующим сдвигом сроков окончания работ.

6.3. За просрочку выполнения работ по производству продукции Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в размере ___% от Цены продукции, не сданной продукции за каждый день просрочки, но не более ___% от Цены продукции.

6.5. Взыскание убытков и пеней не освобождает Сторону, нарушившую настоящий Договор, от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами.

7.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.

7.3. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или настоящим Договором.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

8.1. Подрядчик обязуется не передавать третьим лицам информацию и/или документацию, представленную Заказчиком, и не использовать ее для изготовления продукции для третьей стороны.

8.2. Продукция, произведенная по настоящему Договору, является собственностью Заказчика с момента подписания Акта приемки-передачи. Подрядчик обязуется не передавать произведенную по настоящему Договору продукцию третьей стороне и не использовать ее самостоятельно в рекламных или иных целях.

8.3. Вся информация о деятельности любой из Сторон, ставшая известной другой Стороне в связи с заключением настоящего Договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательства, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления, эпидемия, война или военные действия и др.

9.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более ___ (_____) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для определения приемлемых альтернативных способов исполнения Договора или обязательства Сторон прекращаются невозможностью исполнения с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат урегулированию между Сторонами путем проведения встреч и переговоров.

10.2. В случае невозможности урегулирования споров они подлежат передаче на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых по настоящему Договору обязательств.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьи лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение №1

к Договору на выполнение работ

по производству продукции

№ _____ от «___» __________ 20__ г.

Заявка №___

г. ___________ «___» ___________ 20__ год

1. Наименование услуги: __________________________________________.
2. Материал и цвет: _____________________________.
3. Количество производимой продукции: ___________________________.
4. Стоимость услуги: _____________________________________________.
5. Срок оказания услуги: ___________________________________________.

Во всем, не урегулированном настоящей Заявкой, Стороны руководствуются условиями Договора.

Адреса и подписи Сторон

Приложение №2

к Договору на выполнение работ

по производству продукции

№ _____ от «___» __________ 20__ г.

АКТ

приема-передачи №___

г. ___________ «___» ___________ 20__ год

№
	Наименование продукции
	Материал и цвет продукции
	Количество продукции

Адреса и подписи Сторон

ДОГОВОР № ____

на выполнение работ по механической обработке деталей

г. Томск

«__» ________ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Томский завод электроприводов» (), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором, выполнить работы по осуществлению Механической обработки деталей (далее по тексту – «Работы») из материала и по чертежам Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их.

1.2. Номенклатура деталей, общий объем и стоимость выполняемых работ определяется Сторонами в Приложении №3 к Договору. Стоимость изготовления за единицу детали определяется Сторонами в Приложении №2. Сроки выполнения работ определяются Сторонами в подписываемых Графиках поставки (Приложение ).

1.3. Местом выполнения работ по Договору является местонахождение Исполнителя.

2.1. Работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора Исполнитель обязуется выполнить и вернуть обработанные детали Заказчику в объеме и в сроки, определенные Сторонами в подписываемых Графиках поставки.

2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента подписания Сторонами Графиков поставки и получения заготовок Заказчика. Передача заготовок оформляется путем подписания Сторонами накладной Форма М-15 (Приложение№1).

3.3. Заказчик производит оплату стоимости выполненных работ в течение 30 банковских дней после приемки деталей и подписания необходимых документов (накладных Форма М-15, акта выполненных работ), получения счета-фактуры, оформленной в соответствии с п.5.3. Договора, а также после получения счета на оплату.

3.4. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.1. Выполнить работы, определенные в пункте 1.1. настоящего Договора, с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки определенные настоящим Договором.

4.1.2. Выполнить указанные в настоящем Договоре работы своими силами. Не привлекать, без предварительного согласия Заказчика, иных лиц для выполнения указанных работ. В случае получения соответствующего согласия от Заказчика Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.

4.1.3. По окончанию выполнения работ оформлять и передавать Заказчику акты выполненных работ по форме определенной Приложением №9 к настоящему Договору.

4.1.4. Бережно относиться к переданному со стороны Заказчика материалу, исключая его порчу и утрату.

4.1.5. Ежемесячно, не позднее 2 рабочих дней после окончания календарного месяца, предоставить Заказчику отчет о движении давальческого материала за отчетный месяц, оформленный по форме Приложения №13.

4.1.6. Ежемесячно, не позднее 2 рабочих дней после окончания календарного месяца, передавать Заказчику по накладным Форма М-15 отходы металла от изготовления деталей, в соответствии с приложением №12. Отходы должны быть рассортированы по маркам металла.

Передача отходов металла производятся силами Исполнителя.

4.1.7. В любое время предоставить Заказчику возможность проверить ход и качество выполняемых работ при условии, что Заказчик не будет вмешиваться в его хозяйственную деятельность.

4.1.8. Исполнителем предоставлена Заказчику информация по форме Приложения №7 к настоящему Договору о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Исполнителя, с приложением подтверждающих документов, Исполнитель обязуется представлять Заказчику по форме Приложения №7 к настоящему Договору не позднее 3 рабочих дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора.

Если какие-либо поля формы Приложения №7 к настоящему Договору не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Исполнителю убытков, заявив о таком отказе за 10 рабочих дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно — стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

Исполнитель согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Исполнителем информации по форме Приложения №7 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Исполнитель, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения №7 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Исполнителем получены (будут получены).

Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.

4.2.4. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика в соответствии с п. 4.2.5. Заказчик обязан оплатить работы, фактически выполненные Исполнителем и принятые по актам выполненных работ к моменту расторжения Договора.

Внесение изменений в Приложение оформляется Сторонами путём заключения дополнительных соглашений без изменения общей стоимости Договора и цен деталей, указанных в калькуляции (Приложении №2).

5.1. Заказчик, на основании накладной Форма М-15, передает Исполнителю заготовки для осуществления их механической обработки, согласно номенклатуре предусмотренной Сторонами в Приложении №3 к настоящему Договору.

5.2. После окончания выполнения работ, согласно п.1.1. настоящего Договора, Исполнитель возвращает Заказчику по накладной Форма М-15 обработанные детали с предоставлением акта выполненных работ.

5.3. Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения от Исполнителя деталей по накладной Форма М-15 и акта выполненных работ принять выполненные работы, подписать акт выполненных работ и направить его Исполнителю, либо дать мотивированный отказ от приемки работ и подписания акта выполненных работ.

С целью ускорения документооборота Стороны договорились в случае необходимости согласовывать и подписывать копии актов выполненных работ, направленные по средствам электронной или факсимильной связи. При этом, в этот же день Исполнитель либо Заказчик направляет оригинал акта выполненных работ в адрес другой Стороны заказным письмом.

Исполнитель, не позднее 1-го рабочего дня после получения подписанного акта выполненных работ, посредством электронной связи направляет Заказчику счет-фактуру. Исполнитель одновременно направляет почтовой связью оригинал счёта-фактуры в адрес Заказчика. Счет-фактура должна содержать обязательные реквизиты в соответствии п.3 ст. 168, п.5 ст. 169 Налогового кодекса РФ и постановлением Правительства РФ № 000 от 26 декабря 2011 года «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». Первичные учетные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 01.01.2001г. «О бухгалтерском учете».

5.4. Ежемесячно Исполнитель не позднее двух рабочих дней после окончания календарного месяца, обязан предоставить Заказчику акт сверки взаимных расчетов по исполнению обязательств по форме Приложения №8 за прошедший месяц. Срок рассмотрения и утверждения акта сверки Заказчиком составляет 5 рабочих дней.

5.5. Приемка выполненных работ производится на территории Заказчика.

5.6. Доставка заготовок, деталей от Заказчика до Исполнителя и от Исполнителя до Заказчика производится силами Исполнителя.

По мере производственной необходимости Заказчика, получение заготовок осуществляется на территории Заказчика не реже 1-го раза в неделю, доставка обработанных деталей на территорию Заказчика производится не реже двух раз в неделю.

В случае если необходимости в получении заготовок, доставке деталей в указанные выше сроки нет, Стороны по средствам телефонной, электронной или факсимильной связи согласовывают новые сроки получения заготовок, доставки деталей.

6. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Качество и комплектность изготавливаемых деталей (выполняемых работ) должно соответствовать технической документации, передаваемой Заказчику, а также должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ. Гарантийный срок для каждой позиции детали по настоящему Договору предусмотрен в технической документации, а при отсутствии данного условия гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи деталей Заказчику.

6.2. В случае возникновения в процессе изготовления незначительных отклонений от требований предоставленной Заказчиком технической (конструкторской) документации на детали согласно Приложению №3, Исполнитель оформляет на данные отступления разрешительную документацию по форме согласно Приложению №10 и согласовывает ее с Заказчиком. Изготовление деталей с отклонениями производится только в случае наличия согласованной разрешительной документации.

6.3. В случае обнаружения дефектов при приемке выполненных работ или в течение гарантийного срока, Заказчик составляет рекламационный акт по форме согласно Приложению №11 и передает дефектные детали Исполнителю (по накладной Форма М-15 с пометкой «на доработку», с приложенным рекламационным актом). Исполнитель обязан в течение 5 календарных дней с момента передачи ему дефектных деталей устранить выявленные дефекты и передать детали Заказчику (по накладной Форма М-15, с пометкой «с доработки»).

Доставка деталей на доработку от Заказчика до Исполнителя и от Исполнителя до Заказчика производится силами и за счет Исполнителя.

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, а также условиями настоящего Договора.

7.5. Неоплата Заказчиком работ в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем условий настоящего Договора не является основанием для предъявления последним штрафных санкций к Заказчику, а срок оплаты работ продлевается до надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

7.6. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.7. В случае нарушения срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.8. Исполнитель несет ответственность за несоответствие предъявленной счет-фактуры требованиям действующего законодательства РФ в размере причиненного Заказчику ущерба.

7.9. В случае повреждения представленного Заказчиком материала или его утраты, Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

8.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в любой форме конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе подготовки и исполнения настоящего Договора.

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, регулируются ими путем переговоров. Стороны вправе при урегулировании разногласий использовать претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в течение 10 календарных дней со дня их поступления.

9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, все споры, противоречия и претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора в части взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком, подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.

10.1. Условия настоящего Договора имеют равную обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с оформлением Дополнительного соглашения к Договору, подписанного полномочными представителями Сторон.

10.2. При выявлении необходимости использования для выполнения работ по настоящему Договору интеллектуальной собственности третьих лиц, Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней уведомить в письменном виде об этом Заказчика и по согласованию с ним принять решение о приобретении соответствующих лицензий.

10.3. В случаях, установленных Регламентом предоставления технической поддержки Продукции, приобретать своими силами и за свой счет лицензии, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ для выполнения работ по настоящему Договору в пределах установленного Заказчиком срока.

10.4. В случае необходимости Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц, при этом Исполнитель обязан:

— привлекать третьих лиц только при наличии письменного предварительного согласия Заказчика;

— оплачивать работы третьих лиц;

— выполнять работы в сроки, определенные настоящим Договором;

— нести полную ответственность за исполнение условий настоящего Договора.

10.5. Исполнитель принимает на себя все виды ответственности в случае обоснованных претензий третьих лиц.

10.6. Все документы, указанные в настоящем Договоре, Приложения и отчетные материалы к нему, предоставляются и/или составляются на русском языке или с обязательным переводом на русский язык. Исполнитель несет ответственность по возмещению убытков Заказчика за расхождения в переводе на русский язык документов, передаваемых по настоящему Договору.

10.7. На момент заключения Договора вся информация и конструкторская документация для исполнения обязательств по Договору получена Исполнителем от Заказчика в полном объеме. В случае изменения конструкторской документации Исполнителю будет предоставлена измененная конструкторская документация, для исполнения Договора.

10.8. Заказчику принадлежат исключительные права на передаваемую Исполнителю в ходе исполнения Договора конструкторскую документацию. Исполнитель не имеет права на тиражирование и передачу конструкторской документации третьим лицам.

10.9. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено текстом настоящего Договора Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства РФ.

10.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями с момента их подписания полномочными представителями Сторон.

12.2. Перечень приложений к настоящему Договору:

— Приложение (Накладная на отпуск товаров на сторону — типовая межотраслевая форма М-15);

— Приложение (Калькуляция);

— Приложение (Номенклатура деталей, объем и стоимость выполняемых работ);

— Приложение (График поставки);

— Приложение (Экологическая политика «ТРАНСНЕФТЬ»);

— Приложение (Энергетическая политика «ТРАНСНЕФТЬ»);

— Приложение (Информация о цепочке собственников контрагента);

— Приложение (Акт сверки взаимных расчетов);

— Приложение (Акт выполненных работ);

— Приложение (Ведомость отступлений от конструкторской документации);

— Приложение (Рекламационный акт);

— Приложение (Нормы расходов материала);

— Приложение (Отчет о движении давальческого материала ).

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель: ____ «_________»	Заказчик: ЗАО «ТОМЗЭЛ»
	Директор
________________________ ( ______ )
(печать, подпись)	(печать, подпись)

Образец договора на установку дорожных знаков

———————————————————
>>><<<
———————————————————
Проверено, вирусов нет!
———————————————————
На условиях договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести установку запрещающих дорожных знаков 3.27. Нанесение дорожной разметки · Установка дорожных знаков · Производство битумной. Типовой договор на осуществление технического контроля 2 Как проверить законность установки дорожного знака?. Договор на расположение знаков должен быть подписан Государственной автомобильной инспекцией и тем. Образец заявления об установке можете скачать тут. Подборка наиболее важных документов по вопросу Установка дорожных знаков нормативно-правовые акты формы статьи консультации экспертов и. Какое наказание есть за самовольную установку дорожных знаков на проезжей части. о расстоянии до организации (Согласование, договор и т. п.). успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Организация заключила договор со сторонней организацией на. на создание и установку дорожных знаков могут быть отражены в. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров. 3.23 опора дорожного знака: Устройство для установки дорожного знака в. Форма-образец плана по обустройству мест дорожных работ и схема. договор на содержание (приобретение, установку) ТСОДД, содержание тран -. Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – договор на. Фундамент щита не должен выступать над уровнем дорожного покрытия. Размещение на транспортных средствах отличительных знаков. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. людей, заслонять путь, светофоры и дорожные знаки или напоминать. Изготовление и установка дорожных знаков огромный рынок. классический договор с арендодателем о привлечении клиентов. Как поменять водительское удостоверение старого образца на новое?. кто осуществляет контроль за состоянием дорожных знаков на улицах. Прием документов на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию. установку и эксплуатацию рекламной конструкции (установленного образца );. дата и номер заключенного договора на установку и эксплуатацию рекламной. какие близлежащие рекламные конструкции, дорожные знаки, здания. 1) заявление о предоставлении услуги установленного образца (заявление. о том, какие близлежащие рекламные конструкции, дорожные знаки, здания, участки. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной. «дорожный знак» — техническое средство организации движения с. полос безопасности и установки дорожных ограждений. выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части. Испытания типового образца (типовых образцов) изделия. Доро́жные зна́ки Росси́йской Федера́ции установлены правилами дорожного движения. В нижней части знака 6.9.1 указывается расстояние от места установки знака до перекрестка или начала полосы торможения. Знак 6.9.1. Об установке дорожных знаков, искусственных неровностей, шлагбаумов на придомовой территории. Об установке дорожных знаков, искусственных. Дорожные знаки, в том числе запрещающие, устанавливаются в соответствии с. Объясните установку знака «Остановка запрещена» по ул. Нарушаю ли я, если договор ОСАГО оформлен только на меня, а я передал. На месте нужно написать заявление соответствующего образца, выбрать тип прав. Введение Дорожные знаки — это одно из самых популярных и удобных средств. проектными организациями на основании договора с заказчиком. Иные основания для установки дорожных знаков на УДС напрямую связаны с. Утвердить типовую форму договора на установку и эксплуатацию. об объектах притяжения, совмещенная с дорожными знаками 6.9.1, 6.9.2. В ответ на Ваше обращение сообщаем, с 2007 года договора на. Об установке дорожных знаков на пересечении улиц Нестерова и.